Contrato de obras de reforma de vestuarios y obras complementaria en en Pabellón deportivo A MACOCA, en Pazos de Reis, subvencionado por II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (II PEID) (Expte.2025003510)

Objeto del contrato

Id licitación: 3210/2025; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Tui; Importe: 143930.5 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

3210/2025

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Tui

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto simplificado

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

3 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45262000 · Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de techado

Criterios de adjudicación

• Programa de actuaciones medioambientales(01)15
• Memoria, programa de trabajos y plazo de ejecución(99)50
• Prezo ofertado(1)53.33
• Plan de calidad(99)10
• Memoria de minimización de impacto a los usuarios(99)15
• Asunción polo contratista á súa conta, sen custo algún para o Concello, dos custos e traballos correspondentes ao control arqueolóxico sobre os desterres ocasionados polas obras, según o esixido na resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de data 27.05.2025(2)20
• Incremento do prazo de garantía(2)20
• Memoria de seguridad y salud(99)10
• Elaboración e entrega ao Concello de Tui de documentación multimedia.(2)6.67

Documentos

• PCAP vestiarios MACOCA DEF.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• PBE_Reforma vestuarios A Macoca_F.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.