Contrato de obras para la renovación de la superficie de juego e instalación de sistema de riego automático del campo de fútbol 7 número 4 del Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto del Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Objeto del contrato

Id licitación: 2025COMP000114; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando de Henares; Importe: 104839 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

2025COMP000114

Órgano de contratación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto simplificado

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

3 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45212220 · Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas
• 45262520 · Trabajos de albañilería
• 45432100 · Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos
• 45212290 · Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
• 45212200 · Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
• 45232121 · Trabajos de construcción de canalizaciones de riego
• 45432000 · Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes
• 45233200 · Trabajos diversos de pavimentación

Criterios de adjudicación

• Experiencia del licitador en campos certificados Fifa(2)10
• Reducción del plazo de ejecución(2)20
• Precio propuesto(1)55
• Incremento del plazo de garantía(2)15

Documentos

• PCAP.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• PPT.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.