Contrato de obras relativo al Proyecto de Ejecución del Boulevard de la calle Vara de Rey entre el Passeig de Ponent y la calle Bartolomé Vicente Ramón. Cofinanciado PRTR

Objeto del contrato

Id licitación: 11355/2024; Órgano de Contratación: Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany; Importe: 4374396.8 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

11355/2024

Órgano de contratación

Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

12 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45210000 · Trabajos de construcción de inmuebles
• 45232150 · Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
• 45233252 · Trabajos de pavimentación de calles
• 45432112 · Colocación de adoquinado
• 45232000 · Obras auxiliares para tuberías y cables
• 45232440 · Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales
• 44162500 · Canalización de agua potable
• 45232400 · Obras de alcantarillado
• 32523000 · Instalaciones de telecomunicaciones
• 45232130 · Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales
• 45232100 · Obras auxiliares para tuberías de agua
• 45232410 · Obras de saneamiento

Criterios de adjudicación

• Organización de las obras a ejecutar y cronograma(99)35
• Reducción del plazo de ejecución de la obra(2)10
• Descripción del Plan de seguridad y Salud(99)10
• Proposición económica(1)30
• Plazo de garantía y mantenimiento de la instalación(2)15

Documentos

• PCAP.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.