Contrato de obras para la ejecución del proyecto ampliación, reforma y acondicionamiento interior de residencia de mayores

Objeto del contrato

Id licitación: 2138/2025; Órgano de Contratación: Pleno del Ayuntamiento de El Tanque; Importe: 1853045.67 EUR; Estado: ADJ

Ficha

Expediente

2138/2025

Órgano de contratación

Pleno del Ayuntamiento de El Tanque

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto simplificado

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

20 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45000000 · Trabajos de construcción
• 45262800 · Trabajos de ampliación de edificios
• 45220000 · Obras de ingeniería y trabajos de construcción

Criterios de adjudicación

• Reducción del plazo de ejecución(2)20
• Precio(1)60
• Ampliación del plazo de garantía(2)20

Documentos

• 20251106PCAP CONTRATACION DE LAS OBRAS EN EL PROYECTO DE AMPLIACION REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR RESIDENCIA MAYORES.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• 20241230_Otros_20240430_Proyecto de instalaciones.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.