Contrato de obras para la ejecución de planta de tratamiento de fracción orgánica recogida de forma separada (FORS), en el Complejo Medioambiental de Valsequillo, Antequera, ejecutado conforme al Plan de Recuperación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea-Next Generación EU (Política Palanca 5, Componente 12, Reforma 2). Código CoFFEE: MRR$ox4zxhhdkcsnnRvA

Objeto del contrato

Id licitación: 222/2025; Órgano de Contratación: Presidencia del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga ; Importe: 3365944.88 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

222/2025

Órgano de contratación

Presidencia del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

8 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45222110 · Trabajos de construcción de vertederos de residuos
• 45222100 · Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de residuos

Criterios de adjudicación

• CO3: Reducción en el plazo de ejecución(2)20
• CO2: Ampliación de plazo de garantía(2)20
• CO1: Precio total(1)60

Documentos

• CCP.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• PPT.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.