Contrato de obra de Ejecución de 4 quioscos en Paseo Marítimo Palmeral de El Toyo, Retamar, Almería

Objeto del contrato

Id licitación: AYAL-2024000167; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería; Importe: 99173.56 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

AYAL-2024000167

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

1 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45223110 · Instalación de estructuras metálicas

Criterios de adjudicación

• Oferta Económica(1)30
• Criterios cualitativos objetivos. Ampliación de plazo inicial de garantía.(2)15
• CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: REFERENCIAS TÉCNICAS(99)45
• Criterios cualitativos objetivos. Aumento en la frecuencia de la presentación del Programa de Trabajos(2)10

Documentos

• PCAP_P3_kioskos.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• PPTP OBRAS 4 QUIOSCOS TOYO.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.