Contrato de obras 3ª fase restauración del Antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (burgos)

Objeto del contrato

Id licitación: 42E_25; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos; Importe: 3184940.6 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

42E_25

Órgano de contratación

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

18 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45454100 · Trabajos de restauración
• 45220000 · Obras de ingeniería y trabajos de construcción

Criterios de adjudicación

• Programa de ejecución de los trabajos(99)10
• Oferta económica(1)40
• Reducción del Plazo de ejecución de la obra(2)10
• Experiencia en ejecución de obras en BIC(2)10
• Memoria de actuación para la ejecución del servicio(99)20
• Ampliación de plazo de garantía(2)10

Documentos

• 23_PCAP.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• 1_PE_MEMORIA_rev_agosto_sin_logos.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.