Contrato de obras para la rehabilitación de la edificación y reurbanización de espacios públicos del ERRP Bario Baladre Plaza Vicente Aleixandre en el marco dle Programa 1 Barris 03- Sagunto – Financiado por la Unión Europea, NEXT GENERATION EU

Objeto del contrato

Id licitación: 65/25-C; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto; Importe: 4192916.79 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

65/25-C

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto simplificado

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

10 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45200000 · Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
• 42416100 · Ascensores

Criterios de adjudicación

• Mejora cualitativa 1B). Mejoras de ejecución en obra(2)10
• Reduccion en el inicio de la obra(2)10
• Reducción de plazo de ejecución de obra(2)24
• Oferta económica(1)50
• Mejora 1A. Oficina atención al ciudadano(2)10

Documentos

• 08_PCAP_obra_Baladre_65-25_diligenciado.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• CPROVR10 - PROYECTO - REURBA.zipPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.