Pavimentación de Acerados en Travesía de la TO-1729 y parcial en Plaza de España de Novés

Objeto del contrato

Id licitación: 203/2025; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Novés; Importe: 115561.03 EUR; Estado: ADJ

Ficha

Expediente

203/2025

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Novés

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto simplificado

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Electrónica

Duración

3 meses

Ejecución prevista

22 may 2025 – —

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45233340 · Trabajos de cimentación de aceras

Criterios de adjudicación

• Cronograma de actividades y soluciones propuestas para minorar las afecciones a la movilidad, así como plazo de ejecución y el impacto medioambiental durante la ejecución de la obra(01)5
• PLAZO DE EJECUCIÓN(2)20
• JUSITIFICACIÓN DOCUMENTAL ESTUDIO DEL PROYECTO(99)15
• AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA(2)10
• MEJORAS(2)50

Documentos

• Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• PROYECTO COMPLETO ACERADOS NOVES .pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.