Contrato de obras para la mejora en la eficiencia energética del CEIP Virgen de la Paz (Edificio de Primaria) mediante el cambio de ventanas por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria

Objeto del contrato

Id licitación: 1093/2025; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de Otura; Importe: 53722.08 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

1093/2025

Órgano de contratación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de Otura

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto simplificado

Tramitación

Ordinaria

Presentación

Manual

Duración

2 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45220000 · Obras de ingeniería y trabajos de construcción

Criterios de adjudicación

• Disminución del plazo de ejecución(2)20
• Ampliación del plazo de garantía(2)20
• Compromiso de limpieza de las obras(3)5
• Transporte por modulos de las ventanas(2)30
• Memoria técnica(99)25

Documentos

• PCAP.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• PPTP.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.