ResueltaObrasAbierto simplificadoPublicada 15 abr 2025 · Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público
Contrato de obra de Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior en Ezcaray – CM06
Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray La Rioja
Presupuesto sin IVA
71.407,56 €
Valor estimado 71.407,56 €
Plazo de presentación
5 may 2025
21:59 h · finalizado
CPV principal
45231400
Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
ResultadoFormalizado
Adjudicatario
SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS NORTE, S.L.
B26546978
Importe adjudicado (sin IVA)
68.713,92 €
Baja
3,8 %
Ofertas recibidas
2
Adjudicación
10 jul 2025
Formalización
11 jul 2025
Objeto del contrato
Id licitación: 325/2025; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray; Importe: 71407.56 EUR; Estado: RES
Ficha
- Expediente
- 325/2025
- Órgano de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Tramitación
- Ordinaria
- Presentación
- Electrónica
- Duración
- 60 días
- Sujeto a regulación armonizada
- No
- Códigos CPV
- 45231400 · Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
- 45316100 · Instalación de equipo de alumbrado exterior
Criterios de adjudicación
- Memoria técnica de ejecución y garantía(99)25
- Reducción de Plazo de ejecución de obra(2)10
- Ampliación de Plazo de garantía(2)15
- Oferta económmica(1)50
Documentos
Resultado
Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.
| Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Baja | Ofertas | Estado | Fechas | Nº contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS NORTE, S.L. B26546978PYME Logroño · 26006 | 68.713,92 € 83.143,84 € con IVA | 3,8 % | 2 2 PYME 68.713,92 € – 69.726,88 € | Formalizado | Adj. 10 jul 2025 Form. 11 jul 2025 | 325/2025 |