Contrato de Obras para la Ejecución del Modificado del Proyecto "Complejo Deportivo Miramar en el T.M. de Adra (Almería) - Fase 1"

Objeto del contrato

Id licitación: 6533/2025; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adra; Importe: 1484393.73 EUR; Estado: RES

Ficha

Expediente

6533/2025

Órgano de contratación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adra

Tipo de contrato

Obras

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Urgente

Presentación

Manual

Duración

6 meses

Sujeto a regulación armonizada

No

Códigos CPV

• 45212200 · Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
• 45212290 · Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
• 45212230 · Instalación de vestuarios

Criterios de adjudicación

• Incremento plazo de garantía y servicio postventa(2)5
• Precio del Contrato(1)25
• Calidad de materiales e implantación de la obra(99)10
• Estrategia de ejecución de obra(99)30
• Reducción plazo de ejecución(2)30

Documentos

• PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS NEXT GENERATION__doc.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• 20250630 ANEXO I CEE.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.